河北省建设工程施工合同范文
河北省建设工程施工合同
甲方（建设单位）： [甲方全称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法定代表人姓名]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（施工单位）： [乙方全称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法定代表人姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方需要建设[工程名称]，地点位于[工程地点]，乙方愿意承建该工程，双方经协商一致，达成如下协议：
第一条 工程概况
1. 工程名称：[工程名称]
2. 工程地点：[工程地点]
3. 工程规模：[工程规模描述]
4. 工程合同价款：[合同价款总额]
5. 工程开工日期：[开工日期]
6. 工程竣工日期：[竣工日期]
第二条 施工内容
乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工规范和施工技术要求，全面完成下列施工内容：
1. 土建工程：包括地基基础、主体结构等。
2. 安装工程：包括电气、给排水、暖通等。
3. 装饰工程：包括内外墙装修、地面装修等。
4. 其他工程：[其他需完成的工程内容]
第三条 合同价款及支付
1. 工程合同价款为：[合同价款总额]元，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 甲方应按以下进度支付工程款：
工程开工前支付合同价款的[百分比]%；
隐蔽工程验收合格后支付合同价款的[百分比]%；
每完成[百分比]的工程量支付合同价款的[百分比]%；
工程竣工验收合格后支付合同价款的[百分比]%；
工程保修期满后支付剩余的[百分比]%。
第四条 工期及延误
1. 工期：本工程自开工之日起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
2. 任何一方因不可抗力原因导致工期延误的，应书面通知对方，并经双方协商一致后，工期可相应顺延。
第五条 质量保证
1. 乙方应严格按照国家标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。
2. 工程质量验收标准：[质量验收标准描述]。
3. 质量保修期：[保修期描述]。
第六条 违约责任
1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付逾期付款的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。
第七条 争议解决
双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他
1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： ______________________
法定代表人（签字）：____________________
签订日期：____________________
乙方（盖章）： ______________________
法定代表人（签字）：____________________
签订日期：____________________
河北省建设工程施工合同相关常见问答知识清单及解答
1. 问：河北省建设工程施工合同的主要内容有哪些？
答： 主要内容包括工程概况、施工内容、合同价款及支付、工期及延误、质量保证、违约责任、争议解决等。
2. 问：河北省建设工程施工合同的工期是如何确定的？
答： 工期由甲方提供的设计图纸、施工规范和施工技术要求，以及合同中约定的开工日期和竣工日期共同确定。
3. 问：河北省建设工程施工合同的质量保证期是多久？
答： 质量保证期一般按照国家相关标准和规范确定，如无特殊约定，通常为1年。
4. 问：河北省建设工程施工合同中的工程款支付方式有哪些？
答： 工程款支付方式通常包括预付款、进度付款、结算付款等。
5. 问：河北省建设工程施工合同中如何处理工期延误？
答： 因不可抗力原因导致工期延误的，应书面通知对方，并经双方协商一致后，工期可相应顺延。
6. 问：河北省建设工程施工合同中违约责任有哪些？
答： 违约责任包括逾期付款违约金、未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的责任等。
7. 问：河北省建设工程施工合同中争议解决方式有哪些？
答： 争议解决方式包括
