范文:
建设工程施工合同范文
合同编号:_______
甲方(建设单位):____________________
乙方(施工单位):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设的______工程(以下简称“本工程”),达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:____________________
2. 工程地点:____________________
3. 工程内容:____________________
4. 工程规模:____________________
5. 工程投资:____________________
6. 工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价款及支付方式
1. 合同价款:人民币____元整(大写:____元整)。
2. 支付方式:
(1)合同签订后____个工作日内,乙方提交相关资质、证件等资料,甲方支付合同总价款的____%作为预付款。
(2)工程进度款按月支付,每月支付合同总价款的____%,以乙方提交的工程进度报表、验收报告及甲方审核确认的工程量为依据。
(3)工程竣工验收合格后____个工作日内,甲方支付合同总价款的____%。
(4)保修期满后____个工作日内,甲方支付合同总价款的____%。
三、施工要求及质量标准
1. 乙方应严格按照国家有关施工规范、标准及设计图纸进行施工,确保工程质量。
2. 工程质量标准应达到国家质量验收规范的要求。
3. 乙方应保证工程在合同约定的工期内完成。
四、竣工验收及保修
1. 工程竣工验收应在合同约定的工期内完成。
2. 工程竣工验收合格后,甲乙双方应在____个工作日内办理工程移交手续。
3. 工程保修期为____年,保修期内,乙方应负责解决工程出现的质量问题。
五、违约责任
1. 甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。
3. 任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的法律责任。
六、争议解决
1. 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。
七、其他约定
1. 本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
代表人(签字):____________________
代表人(签字):____________________
签订日期:____年____月____日
常见问答知识清单:
1. 建设工程施工合同的主要内容有哪些?
2. 建设工程施工合同的签订流程是什么?
3. 建设工程施工合同中的工期是如何确定的?
4. 建设工程施工合同中的价款支付方式有哪些?
5. 建设工程施工合同中的质量标准是如何规定的?
6. 建设工程施工合同中的竣工验收程序是怎样的?
7. 建设工程施工合同中的保修期是多长?
8. 建设工程施工合同中的违约责任有哪些?
9. 建设工程施工合同中的争议解决方式有哪些?
10. 建设工程施工合同的法律效力如何?
详细解答:
1. 建设工程施工合同的主要内容通常包括:工程概况、合同价款及支付方式、施工要求及质量标准、竣工验收及保修、违约责任、争议解决和其他约定等。
2. 建设工程施工合同的签订流程通常包括:谈判、合同起草、合同审核、签订合同、履行合同等环节。
3. 工期通常是在合同中明确规定的,包括开始日期和结束日期,以及可能存在的延期条款。
4. 价款支付方式可能包括预付款、进度款、竣工结算款、保修金等,具体方式根据合同约定执行。
5. 质量标准通常参照国家或行业标准,合同中应明确质量要求和技术规范。
6. 工程竣工验收程序通常包括:自检、初验、预验、正式验收等环节,确保工程符合设计要求和质量标准。
7. 保修期通常根据工程性质和设计要求确定,一般为一年至五年不等。
8. 违约责任可能包括支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等,具体责任根据合同约定和法律规定执行。
9. 争议解决方式可能包括协商、调解、仲裁或诉讼,双方可以在合同中约定首选的解决方式。
10. 建设工程施工合同具有法律效力,双方应严格遵守合同条款,任何违反合同的行为都可能承担法律责任。